不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，是一种法定的免责事由。

一般来说，流行病、瘟疫等构成通常意义上的“不可抗力”，但具体能否作为免责事由，仍需符合一定的构成要件。

1.主张疫情作为不可抗力免责事由的，仍应提供基础证明证明疫情对合同正常履行造成重大影响。

2.“不可抗力”要求具有“不可预见性”，在疫情爆发后签订合同，又以疫情爆发主张不可抗力履行不能的，法院不予支持。

3.只有当不可抗力直接导致合同无法履行，即两者间具备因果关系的情况下，才能够免责。

4.因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，未及时履行通知义务的，不能免责。

一、主张疫情作为不可抗力免责事由的，仍应提供基础证明证明疫情对合同正常履行造成重大影响

（2010）汴民终字第1073号：建设工程合同纠纷

裁判：非典疫情并不是对所有合同的履行都有影响，如果不影响合同正常履行，非典就不能被视为不可抗力。教育公司对其主张的三种情形的出现，是否造成在建工程必须全面停工、部分停工或不能以正常效率施工的情况，均未提交有效证据证明。

 二、“不可抗力”要求具有“不可预见性”，在疫情爆发后签订合同，又以疫情爆发主张不可抗力履行不能的，法院不予支持

（2005）沈民（2）房终字第799号：房屋买卖合同纠纷

裁判：虽然2003年春夏之间我国爆发“非典”疫情，但新中城公司在与孙某签订《协议书》时（2003年6月21日）应当预见“非典”疫情可能对其正常施工造成影响，但其仍然在《协议书》中约定在2003年9月底将商品房交付孙某，且新中城公司自认“2003年9月初，工程基本完工，只差验收”，其在2003年9月28日与孙某签订的《商品房买卖合同》亦约定“交房日期为2003年9月30日前”，表明“非典”疫情并未对其交付房屋造成影响，故在本案中不能免除新中城公司承担全部逾期交房的违约责任。

（2005）穗中法民二终字第1150号：借款合同纠纷

裁判："非典"疫情大规模爆发于2003年上半年，本案贷款发放时"非典"疫情已经爆发，故对本案当事人而言，"非典"疫情不具备不可抗力"不可预见"的条件。

三、只有当不可抗力直接导致合同无法履行，即两者间具备因果关系的情况下，才能够免责

（2004）沪一中民三终字第8号：买卖合同纠纷

裁判：至于2003年的非典疫情，虽对餐饮娱乐场所的经营造成了一定影响，但不能成为拖欠货款的理由。

（2005）穗中法民二终字第1150号：借款合同纠纷

裁判：不论是"非典"、禽流感疫情还是市政施工，可能影响的只是宏观的经营环境，对本案借款合同的履行并不产生任何直接、必然的影响，故不应认定为是导致三上诉人违约的原因。

四、因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，未及时履行通知义务的，不能免责

（2010）汴民终字第1073号：建设工程合同纠纷

裁判：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。教育公司未提交有效证据证明其履行了告知义务。